ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Telmastainless N.V.
ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Telmastainless N.V., statutair gevestigd
te ‘s-Heerenberg (gem. Montferland), hierna te noemen Telmastainless, in haar verhouding
met elk van haar contractpartners, hierna te noemen opdrachtgever.
1. Aanbieding en overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten,
waarbij Telmastainless zaken en/of werkzaamheden van welke aard ook
aan opdrachtgever verkoopt en levert respectievelijk verricht, ook indien deze zaken of
werkzaamheden niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Iedere aanbieding dient als één geheel te worden
beschouwd. Orders, op welke wijze dan ook gegeven, zijn slechts als geaccepteerd
te beschouwen na schriftelijke acceptatie door Telmastainless. Ook toezeggingen en
aanbiedingen respectievelijk afspraken, gedaan respectievelijk gemaakt door Telmastainless
vertegenwoordigers of werknemers, zijn eerst geldig na schriftelijke bevestiging
door Telmastainless.
1.3 Door Telmastainless uitgebrachte offertes blijven geldig gedurende 14 (veertien)
dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.4 Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten en verdere
omschrijvingen, deel uitmakend van de offertes, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze
gegevens zijn slechts bindend indien zulks tussen partijen uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
Details behoeven niet te worden verstrekt.
2. Prijs en betaling
2.1 Alle prijzen van Telmastainless zijn exclusief omzetbelasting (b.t.w.) en andere heffingen,
die door of namens de overheid worden opgelegd.
2.2 Alle prijzen van Telmastainless zijn gebaseerd op levering in onverpakte staat ,,af
magazijn Telmastainless’’.
2.3 Eventuele, bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekende verhoging(en)
van de ten laste van Telmastainless komende kosten, welke verhoging(en) zich niet eerder
dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoet/voordoen en na het sluiten
van de overeenkomst voordoet/voordoen en rechtstreeks of indirect van invloed is/zijn
op de nakoming van de overeenkomst, zoals loonsverhogingen, verhogingen van consentgelden,
accijnzen, belastingen, depreciatie van de munteenheid, waarin betaling van
de koopprijs is overeengekomen, wijziging van douanekosten et cetera, kan/kunnen
vanaf het moment van die verhoging(en) aan opdrachtgever worden doorberekend. Wijzigingen
van de wereldmarktprijs van ruwe materialen zullen in ieder geval aan opdrachtgever
worden doorberekend, ook als wijziging zich voordoet binnen drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst, tenzij door Telmastainless bij het aangaan van de overeenkomst
is aangegeven, dat de verkochte zaken wegens de aard of hoeveelheid ervan voor
de tijdens het sluiten van de koopovereenkomst geldende prijs worden verkocht.
2.4 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, dient de bedongen verkoopprijs
-dan wel de conform art. 2.3 gewijzigde verkoopprijs- contant bij levering te worden voldaan.
2.5 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welken
hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld
dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
2.6 Betaling dient zonder uitzondering plaats te vinden ten kantore van Telmastainless
aan de directie of procuratiehouders of door overschrijving van het verschuldigde naar
één van haar giro- of bankrekeningen. Telmastainless is bevoegd de vordering bij wissel
te disponeren. Betaling op andere wijze, daaronder begrepen terhandstelling aan andere
werknemers van Telmastainless, werkt slechts bevrijdend voor opdrachtgever indien hiertoe
door Telmastainless vooraf schriftelijk toestemming is verleend.
2.7 Bij overschrijding van de in art. 2.4 geregelde of afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn,
zal opdrachtgever vanaf het moment dat de vordering conform art. 2.4
opeisbaar wordt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag
per maand of gedeelte ervan, een rente groot 1/12 van de geldende wettelijke rente
verschuldigd zijn. Telkens wanneer een factuur gedurende één jaar onbetaald blijft, wordt
de hoofdsom na verloop van dat jaar verhoogd met de gedurende dat jaar vervallen rente.
Indien opdrachtgever na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering
uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde
totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van
buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaronder begrepen;
de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op minimaal 15%
(vijftien) van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig
euro).
2.8 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Telmastainless
nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Telmastainless de uitvoering
van de overeenkomst mag opschorten.
3. Levering en leveringstermijnen
3.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, worden verkochte
zaken geleverd ,,af magazijn Telmastainless’’. De zaken reizen voor risico van opdrachtgever.
De kosten van vervoer voor leveringen ter waarde van een bedrag kleiner dan
€ 500,- exclusief omzetbelasting, komen voor rekening van opdrachtgever. Indien alsdan
door Telmastainless tegenover of met derden terzake van het vervoer verklaringen worden
afgelegd, bedingen worden overeengekomen en/of verplichtingen worden aangegaan,
wordt zulks geacht in naam en voor rekening van opdrachtgever te zijn geschied. Bij grotere
leveringen draagt Telmastainless de kosten van vervoer, zonder daarmee het risico
op zich te nemen.
3.2 Indien schriftelijk is overeengekomen dat het transport van de verkochte zaken
geschiedt voor rekening en risico van Telmastainless, geschiedt levering van de zaken
,,aan ingang bouwplaats’’, met dien verstande dat het voor rekening van Telmastainless
komende vervoersrisico per gebeurtenis niet zal uitstijgen boven € 12.500,-.
3.3 Alle door Telmastainless genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten
vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst
bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De termijnen kunnen
in geen geval als termijn als bedoeld in art. 6:83 sub a B.W. worden beschouwd, tenzij
zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Telmastainless is niet gebonden aan (leverings-
)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst
hebben voorgedaan, niet meer nagekomen kunnen worden. Indien overschrijding van
enige termijn dreigt, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Alleen een excessieve
overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding
van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in de art. 11 en 12 van
deze algemene voorwaarden.
3.4 Een overeengekomen leveringstermijn vangt eerst aan, nadat de overeenkomst
tot stand is gekomen, alle voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens in
het bezit van Telmastainless zijn gesteld, en betaling -voor zover deze gelijktijdig met de
opdracht moet worden verricht- heeft plaatsgevonden.
3.5 In het bijzonder kan vertraging, ontstaan doordat de bij het aangaan van de overeenkomst
voorziene omstandigheden zijn gewijzigd of de benodigde materialen, mits tijdig
besteld door Telmastainless, niet tijdig aan haar zijn geleverd, niet gelden als reden
voor ontbinding. In dit geval wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de vertraging.
Leveringstermijnen worden opgegeven op basis van geslaagde produktie van
de verkochte zaken in één procesgang. Het optreden van fouten in een procesgang kan
aanzienlijke vertraging in de levering veroorzaken; overschrijding door deze oorzaak kan
niet als excessieve overschrijding als bedoeld in art. 3.3 worden beschouwd.
3.6 De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de tijd, gedurende welke opdrachtgever
in gebreke blijft enig opeisbaar aan Telmastainless verschuldigd bedrag te
voldoen.
4. Aanvaarding door opdrachtgever
4.1 In het geval van een overeenkomst van koop en verkoop of van het verrichten van
werkzaamheden wordt opdrachtgever geacht de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden
te hebben aanvaard, tenzij hij met betrekking tot eenvoudig te constateren
gebreken binnen 14 (veertien) dagen na levering van de zaken of beëindiging van dat
deel van de werkzaamheden zijn concrete bezwaren bij aangetekend schrijven aan Telmastainless
heeft kenbaar gemaakt. Indien Telmastainless na afloop van deze termijn
desalniettemin op eventuele bezwaren van opdrachtgever ingaat, geschiedt dat geheel
onverplicht; opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
4.2 In het geval van een overeenkomst van koop en verkoop of van het verrichten van
werkzaamheden wordt opdrachtgever geacht de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden
te hebben aanvaard, tenzij hij met betrekking tot overige gebreken binnen
drie maanden na levering van de zaken of beëindiging van dat deel van de werkzaamheden
zijn concrete bezwaren bij aangetekend schrijven aan Telmastainless heeft kenbaar
gemaakt. Indien Telmastainless na afloop van deze termijn desalniettemin op eventuele
bezwaren van opdrachtgever ingaat, geschiedt dat geheel onverplicht; opdrachtgever
kan daaraan geen rechten ontlenen.
4.3 Telmastainless voldoet op genoegzame wijze aan haar verplichtingen uit een koopovereenkomst,
indien zij zaken levert met afmetingen, in vergelijking met de geoffreerde
afmetingen gelegen binnen marges die in de branche gebruikelijk zijn, dan wel gebruikelijk
zijn bij de toeleveranciers van Telmastainless.
4.4 Telmastainless voldoet op genoegzame wijze aan haar verplichtingen uit een overeenkomst
tot het verrichten van werkzaamheden, indien de verleende diensten binnen
marges die in de branche gebruikelijk zijn, afwijken van de geoffreerde eisen.
5. Garantie
5.1 Telmastainless verplicht zich conform de art. 4.1 en 4.2 tijdig gemelde gebreken
te herstellen door (in het geval van geleverde zaken) kosteloze terbeschikkingstelling van
hetzij middelen ter reparatie, hetzij vervangende zaken of (in het geval van het verrichten
van werkzaamheden) door het opnieuw (doen) uitvoeren van de werkzaamheden.
5.2 De door Telmastainless in acht te nemen garantietermijn is echter nimmer langer
dan de door de toeleverancier van Telmastainless gehanteerde garantietermijn, indien
door opdrachtgever is bedongen dat de zaken en/of onderdelen betrokken moeten worden
van een met name genoemde toeleverancier.
5.3 De beoordeling of geleverde zaken voor vervanging of vergoeding in aanmerking
komen, geschiedt door de betrokken toeleverancier van Telmastainless; Telmastainless
conformeert zich aan het oordeel van deze toeleverancier.
5.4 De in art. 5.1 genoemde garantieverplichting vervalt, indien:
a. Telmastainless vóór constatering van het gebrek te kennen heeft gegeven zich niet
te kunnen verenigen met het (voorgenomen) gebruik van de geleverde of nog te leveren
zaken;
b. het gebrek het gevolg is van onoordeelkundig gebruik door of nalatigheid van opdrachtgever,
diens werknemers of ondergeschikten;
c. de geleverde zaken niet worden gebruikt conform hun bestemming;
d. opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet of voldaan heeft aan enige verplichting,
voortvloeiend uit de of enig andere tussen partijen gesloten overeenkomst.
5.5. In het kader van haar garantieverplichting door haar vervangen zaken worden eigendom
van Telmastainless.
6. Eigendomsvoorbehoud
Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Telmastainless totdat alle
bedragen, die opdrachtgever aan Telmastainless verschuldigd is voor de krachtens enige
tussen partijen vigerende overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te
verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in art. 2.7, volledig aan Telmastainless
zijn voldaan. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in voorkomend
geval, overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever de
overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
7 Rechten van Telmastainless
7.1 Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom
op materialen en bescheiden (zoals: ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes
etc.) die door Telmastainless aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze
dan ook ter beschikking worden gesteld, berust uitsluitend bij Telmastainless of haar licentiegevers,
en opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts een gebruiksrecht, één en ander
tenzij in een door partijen ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat de geleverde, dan wel terhandgestelde materialen
en/of bescheiden vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Telmastainless
kunnen bevatten; opdrachtgever verbindt zich deze informatie geheim te houden en
niet aan enige derde bekend te maken of de materialen en/of bescheiden aan enige derde
in gebruik te geven.
7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten,
merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of
van de materialen en/of bescheiden te verwijderen of deze te wijzigen, daaronder begrepen
aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen
en/of bescheiden.
7.4 Opdrachtgever vrijwaart Telmastainless tegen elke actie die is gebaseerd op de
bewering, dat de fabricage volgens of montage van door opdrachtgever aangeleverde
materialen, modellen, tekeningen of andere aanwijzingen inbreuk maakt op enig merken-
, octrooi-, auteurs-, gebruiks-, model- of enig ander recht van een derde. Opdrachtgever
zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits Telmastainless
opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak
uitsluitend aan opdrachtgever overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een
rechtsvordering is ingesteld of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Telmastainless
de zaken vervangen of zodanig wijzigen als haar goed dunkt.
8. Rechten van opdrachtgever
Telmastainless vrijwaart opdrachtgever tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering,
dat de door Telmastainless zelf ontwikkelde zaken inbreuk maken op een in Nederland
geldend auteurs- of enig ander recht van industriële of intellectuele eigendom. Telmastainless
zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits
opdrachtgever Telmastainless onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van
de zaak uitsluitend aan Telmastainless overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Het
bepaalde in art. 12 is onverminderd van toepassing. Indien een rechtsvordering is ingesteld
of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Telmastainless de zaken vervangen
of zodanig wijzigen als haar goed dunkt.
9. Medewerking door opdrachtgever
9.1 Opdrachtgever dient alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen, vereist
voor uitvoering van de overeenkomst, steeds tijdig aan Telmastainless te verschaffen
9.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing binnen
zijn organisatie van de aangeleverde materialen en bescheiden.
9.3 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens
op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren
van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties, zoals door Telmastainless is
aangegeven, of -bij gebreke daarvan- zoals algemeen gebruikelijk is.
9.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke apparatuur, materialen
of gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig art. 9.3 ter beschikking van Telmastainless
zijn gesteld of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn
verplichtingen voldoet, heeft Telmastainless het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en het recht extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Telmastainless
aan opdrachtgever in rekening te brengen.
10. Vertrouwelijke informatie
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de
van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
11. beëindiging
11.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, uitsluitend worden
beëindiging door ontbinding en zulks uitsluitend na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling
indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke
verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende
brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
11.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering
van de overeenkomst heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk
ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Telmastainless nog niet is
uitgevoerd. Bedragen die Telmastainless voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband
met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd,
blijven onverminderd verschuldigd en worden -ondanks andersluidend beding- op het
moment van de ontbinding direct opeisbaar.
11.3 In afwijking van het bepaalde in art. 11.1 kan Telmastainless de overeenkomst met
onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
a. opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
b. aan opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend;
c. opdrachtgever zijn schuldeisers buiten rechte een akkoord aanbiedt;
d. opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen;
e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever beslag wordt gelegd;
f. op door Telmastainless geleverde zaken, waarvan Telmastainless krachtens art. 6
nog de eigenaar is, beslag wordt gelegd;
g. de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindiging, anders dan
ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
h. de directie van de onderneming van opdrachtgever wijzigt;
i. een kredietverzekeringsmaatschappij van Telmastainless de kredietfaciliteiten met
betrekking tot opdrachtgever beperkt of intrekt.
Telmastainless zal wegens ontbinding krachtens art. 11.3 nimmer tot enige schadevergoeding
gehouden zijn.
12. Aansprakelijkheid van Telmastainless
12.1 Telmastainless aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor
zover dat uit dit artikel blijkt.
12.2 Voldoening door Telmastainless aan haar garantieverplichting geldt als enige en
volledige schadevergoeding.
12.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst
is Telmastainless slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen
vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid
van Telmastainless voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,
daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding
van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Telmastainless
is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van
gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde
omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking,
informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door haar
gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een
schriftelijke overeenkomst vormt.
12.4 De door Telmastainless te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen
dan 50% (vijftig) van de op grond van die overeenkomst door Telmastainless aan opdrachtgever
gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien
en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens
toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief
omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van
Telmastainless in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Telmastainless.
De in dit lid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever
bedongen en door Telmastainless verleende crediteringen.
12.5 In geval van een onrechtmatige daad van Telmastainless is Telmastainless slechts
aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere
schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid. In deze
gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan
€ 500.000,- (vijfhonderd duizend euro) per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij
een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
12.6 In geval van een onrechtmatige daad van één van Telmastainless werknemers of
ondergeschikten waarvoor Telmastainless rechtens aansprakelijk gehouden wordt, is Telmastainless
aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel,
tenzij schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer of ondergeschikte.
De schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan
€ 500.000,- (vijfhonderd duizend euro) per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij
een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Voor andere
schade sluit Telmastainless haar aansprakelijkheid ex art. 6:170 B.W. uitdrukkelijk uit.
12.7 Aansprakelijkheid van Telmastainless voor schade wegens onrechtmatige daad
anders dan welke in de art. 12.5 en 12.6 wordt aanvaard, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan, of een dergelijk beroep
door de rechter in strijd met de redelijkheid en billijkheid wordt bevonden, zal de schadevergoeding
per gebeurtenis -waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen
geldt als één gebeurtenis- in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting),
bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis
heeft voorgedaan, of -bij gebreke daarvan- de overeenkomst die tussen partijen
van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan
€ 500.000,- (vijfhonderd duizend euro) .
12.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat
opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de
schade bij aangetekend schrijven aan Telmastainless heeft gemeld.
12.9 Opdrachtgever vrijwaart Telmastainless voor alle schade die zij mocht lijden als
gevolg van aanspraken van derden, waaronder mede te verstaan werknemers van Telmastainless
alsook onder verantwoordelijkheid van Telmastainless werkzame personen,
die verband houden met de door Telmastainless geleverde goederen of verrichte werkzaamheden,
daaronder mede begrepen:
a. schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Telmastainless
en personen die onder verantwoordelijkheid van Telmastainless werkzaam
zijn en die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens
toezicht of op diens aanwijzingen;
b. schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige
situaties in diens bedrijf;
c. schade die het gevolg is van een gebrek in door Telmastainless geleverde produkten
die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging
van of in samenhang met eigen produkten, programmatuur of diensten van opdrachtgever,
tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging
of doorlevering als hiervoor bedoeld.
13. Overmacht
13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij
daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar
schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
a. vertraagde levering of verlenging van door Telmastainless tijdig bestelde materialen
of verzochte diensten;
b. transportmoeilijkheden;
c. storingen in het bedrijf van Telmastainless, die buiten haar schuld zijn ontstaan;
d. (tijdelijke) bedrijfssluiting van Telmastainless;
e. brand;
f. werkstaking;
g. oproer;
h. nucleaire ongevallen;
i. oorlog.
14. Gedeeltelijke nietigheid
14.1 De nietigheid van een artikel heeft niet de nietigheid van deze gehele voorwaarden
tot gevolg.
14.2 De nietigheid van een onderdeel van een artikel heeft niet de nietigheid van het
gehele artikel tot gevolg.
15. Toepasselijk recht en forumkeuze
15.1 De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.
15.2 Alle geschillen, die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg
of uitvoering van de door partijen gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten,
die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank
te Arnhem of, wanneer de kantonrechter absoluut bevoegd is, door
de krachtens de wet bevoegde kantonrechter.
16. Deponering en inzage
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank
te Arnhem d.d. oktober 2002 en worden op aanvraag kosteloos door Telmastainless
toegezonden.
